工程施工总承包框架协议范本（工程合作协议书模板）
甲方： （以下简称：发包方）
乙方： （以下简称：承包方）
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目施工总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称： 有限公司零星工程项目 。
2.工程地点：
3.项目建设工程规模：
4．承包方式：承包方以包工包料、包施工机具设备、包质量、文明施工的方式承包本工程。
5、施工过程所发生的风险等一切与工作涉及的安全风险费用由承包方全部负责。
6、工程质量：承包方必须严格按施工图纸，施工规范，标准和规定以及涉及要求进行施工，工程质量必须经检验达质量合格等级。
7.工程内容： 详情见工程指令单
二、工程价与结算账期：
1.工程金额 的，由第三方审计结算。
2.结算帐期：按季度结算。
3．关于质保金约定： 每季度据实结算金额的5%作为本项目的质保金，无质量问题，一年后无息结算。
承包人项目经理： ；联系方式： 。
三、违约责任
1.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。如有违反，发包人有权单方部分解除合同或解除合同，由此而造成的经济损失由承包人负责赔偿。
2.延期开工的，每迟延开工1天，应给发包人支付本工程合同价款的3‰的违约金；迟延开工超过一周的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人的违约赔偿责任。
3．在竣工移交前按照发包方的通知时间和要求拆除、清运场内所有临时设施及施工过程中产生的建筑垃圾，并承担相应费用。逾期不清理的，发包方有权请第三方处理，所产生的费用在承包方质保金中扣除。
四、合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
五、合同双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，因合同及合同有关事项发生的争议向工程所在地人民法院起诉解决。
六、本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执壹份。合同双方签字盖章后生效。
发包人： (公章) 承包人： (公章)
法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：
（签字） （签字）
日期： 日期：
声明：
本文来源互联网，内容旨在传播知识，不代表本站立场。若有侵权等问题请及时与本网联系，我们将在第一时间删除处理。
联系方式：
猜你喜欢
-
借条的正确写法及格式（正规借条规范格式模板）
借款纠纷是非常高发的纠纷，是法院的高频案件。很多人可能由于关系亲密···
-
车辆第三者责任险多少钱（第三者责任险保费价目表）
第三者责任险，很多老司机都称作三责，车险改革以后三责险险种范围有一定···
-
离婚财产分割房子有贷款怎么判（婚后房产分割的情形）
离婚财产分割房子有贷款的判决：一方婚前购买的贷款房应归买房者个人所···
-
如何去公证处办理公证手续（房屋公证处公证流程）
如今，有些事情都是必须要公证的，比如在生活中很常见的夫妻婚前的财产公···
-
申请共有产权住房的条件是什么（共有产权住房最新政策）
9月20日从北京市住建委获悉，《北京市共有产权住房管理暂行办法》发布，9···
-
离婚财产分割房子有贷款怎么判（婚后房产分割的情形）
离婚财产分割房子有贷款的判决：一方婚前购买的贷款房应归买房者个人所···
-
被起诉如何写答辩状（民事诉讼答辩状简单模版免费）
被别人告了，当收到法院寄送的起诉状副本之日起，一般在15日内应当向法院···
-
最新酒驾和醉驾的处罚标准（关于酒驾的处罚新规定）
现在夜生活的多姿多彩也带来了一些隐患，特别是对于夜宵聚餐喝酒的人来···
-
行政诉讼第三人答辩状范文（简述行政诉讼追加第三人的法律规定）
行政答辩状：答辩状一般由首部、正文、尾部及附项组成。1.首部。(1)标···
-
离婚财产分割房子有贷款怎么判（婚后房产分割的情形）
离婚财产分割房子有贷款的判决：一方婚前购买的贷款房应归买房者个人所···
-
正规劳动合同书填写样本（国家标准劳动合同模板免费）
甲方（单位）名称：法定代表人：单位地址：邮政编码：联系电话：组织机构代码：乙方（劳···
-
租赁房屋合同补充协议范本（房屋出租的补充条款）
租房合同的补充协议，主要是要包括签订协议双方的基本信息，还有补充协议···
-
诉讼时效抗辩是什么意思（不适用诉讼时效的规定）
一、什么是诉讼时效?诉讼时效是指权利人在法定期间内不行使权利即丧···
-
离婚财产分割房子有贷款怎么判（婚后房产分割的情形）
离婚财产分割房子有贷款的判决：一方婚前购买的贷款房应归买房者个人所···
-
工业品买卖合同范本最新（正规购销合同范本免费）
工 业 品 买 卖 合 同出卖人：** 合同编号：买受人：** 签订地点：签订时间：20···
-
房产赠与协议书范本（最新房屋赠与合同模板）
甲方(赠与人)父亲： ，身份证号：母亲： ，身份证号：乙方(受赠人)： 甲方乙方系···
-
民法典借条诉讼时效是多久（民间借条的有效期）
借条，这个词我们都非常熟悉，我们都知道借条是表明债权债务关系的书面凭···
-
离婚财产分割房子有贷款怎么判（婚后房产分割的情形）
离婚财产分割房子有贷款的判决：一方婚前购买的贷款房应归买房者个人所···
-
人身损害赔偿标准计算公式（民法典死亡赔偿金标准）
人身损害赔偿，指的是自然人的生命、健康、身体受到不法侵害，造成伤害、···
-
交通肇事逃逸如何处罚（有关肇事逃逸三个处罚方式）
交通肇事逃逸的行为怎么处罚？对于交通肇事逃逸的行为怎么处罚这个问题···
