工期索赔包括哪些内容（可索赔工期赔偿的条件）
工期，是建筑工程的核心问题之一，可以讲没有不重工期的建筑工程，任何建设单位及施工企业，在签订建筑工程合同前，都会对工期进行约定。但在实际施工中，导致工期拖延的情况很多，可以预见的不可预见的都有，如建设单位拖欠工程款、大暴雨等导致工期拖欠。一旦出现拖延，就会造成损失，谈不拢时就会出现纠纷。就会要求索赔。
在建筑工程中，因发包人原因导致工期拖延的，承包人是可以要求赔偿损失的。但承包人要是不清楚可以要求赔偿哪些费用的话，就可能会出现少索赔、漏索赔的现象，导致自身损失得不到应有的赔偿。
1、由于发包人技术和管理方面的失误引起的工程变更。
如发包人变更投标时业主和监理工程师已批准的施工方案;或未按合同的技术要求施工，造成工程质量不合格。
2、现行的工程变更实施细则不完善，可操作性不强，或建设过程中没有严格执行设计变更管理办法。
如对变更项目及变更费用的确定方法规定不详细、不具体，强制性欠缺，或对部分工程项目设计变更只批方案，未批增减投资多少和资金来源，或存在着重大设计变更不按程序上报，先实施后报批的现象。
3、合同执行不严密，缺乏有力监督。
如合同签发前或实施中，未按合同规定时间解决征地移民，提供三通一平问题;未按合同规定及时供电、供水，合格的主材或大型施工机械未到位;未按合同规定及时向承包方提供施工图纸等。
4、更改经批准的施工组织设计的工序或者设计改线，或要求压缩工期，提前工程项目的完工时间。
5、发包人变更计划，提供的资料不准确的。
6、发包人未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件，而造成勘察、设计的返工、停工的。
7、发包人修改设计。
以上就是关于在那些情况下工程发生变更时,承包人可以提出理赔的详细介绍。在实际中，由于发包人要求工程变更所造成的任何损失，只要承包人有证据证明损失的，都可以要求发包人赔偿。
希望以上内容，对你有所帮助，如果你还有其他问题可以点击头像进入主页，或者私信我。
声明：
本文来源互联网，内容旨在传播知识，不代表本站立场。若有侵权等问题请及时与本网联系，我们将在第一时间删除处理。
联系方式：
猜你喜欢
-
用人单位试用期不签合同违法吗（试用期相关法律规定）
相信不少劳动者都曾遇到过这样的问题，应聘到用人单位工作之后，用人单位···
-
工伤七级伤残赔偿标准明细（1到10级伤残赔偿价格表）
2022年1月17日上午10点，国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家统计局发···
-
离婚财产分割房子有贷款怎么判（婚后房产分割的情形）
离婚财产分割房子有贷款的判决：一方婚前购买的贷款房应归买房者个人所···
-
注册公司需要花钱吗要多少钱（注册独资公司流程及费用）
公司注册是创业的第一步。现在很多人问小编，怎么样才可以注册公司?注···
-
丧假假期多少天有工资（2022年丧假最新规定）
劳动者依法享有休息和休假的权利，婚丧假是特殊的假期，可能婚假大家了解···
-
离婚财产分割房子有贷款怎么判（婚后房产分割的情形）
离婚财产分割房子有贷款的判决：一方婚前购买的贷款房应归买房者个人所···
-
扰乱公共秩序属于什么违法行为（扰乱公共秩序罪的量刑标准）
扰乱公共秩序的行为和处罚第二十三条有下列行为之一的，处警告或者二百···
-
如何成立一个公司流程怎么写（个人注册小公司需要的条件）
新年伊始，老账人的后台就收到了很多关于注册公司相关的私信，包括需要什···
-
房屋转让合同怎么写有法律效力（买卖房屋正规合同模板）
转让人（简称甲方）____________受让人（简称乙方） ____________根据房产交···
-
离婚财产分割房子有贷款怎么判（婚后房产分割的情形）
离婚财产分割房子有贷款的判决：一方婚前购买的贷款房应归买房者个人所···
-
房屋租赁合同法是什么（最新租赁合同法律法规）
房屋租赁合同的法律规定如下：《合同法》第二百一十二条规定，租赁合同是···
-
公司房产税如何征收计算（房产税减免最新规定）
房产税是购房时候需要缴纳的税费，不管是买房还是卖房多需要了解相关的···
-
劳动合同范本电子版模板（正规劳动合同通用版）
一、本劳动合同是依据《中华人民共和国劳动法》以及劳动部,xx省的有···
-
离婚财产分割房子有贷款怎么判（婚后房产分割的情形）
离婚财产分割房子有贷款的判决：一方婚前购买的贷款房应归买房者个人所···
-
委托书怎样写才有效（个人委托书通用模板）
个人委托书范本：委托书xxx局：因本人工作较忙，无法脱身。不能亲自办理xxx···
-
网络谣言司法解释全文（网络造谣罪的认定标准）
网络的迅速发展，使得各种信息大量涌入，为了博取眼球，到处散播谣言，发布虚···
-
建筑施工总承包合同范本（工程承包合同协议书模板）
合同编号：建设工程项目承包协议发包人： （以下简称甲方）承包人： （以下简称乙···
-
离婚财产分割房子有贷款怎么判（婚后房产分割的情形）
离婚财产分割房子有贷款的判决：一方婚前购买的贷款房应归买房者个人所···
-
职工供养亲属范围规定最新（直系亲属供养补贴标准）
一般供养直系亲属的范围包括了死者的父母、配偶、子女以及弟妹，但实际···
-
个人供货合同范本大全（最简单的供货协议书模板）
供货协议书甲方： （以下简称甲方）乙方： （以下简称乙方）为使甲乙双方在经营活···
